07.05.2018

Документальное оформление факта отказа заказчика (госзаказчик) от оказания содействия подрядчика, позволяет взыскать стоимость работ по расторгнутому госконтракту

Дело № 15АП-9866/2011
«Отказывая в удовлетворении требования о взыскании неустойки, суд первой инстанции обоснованно исходил из недоказанности истцом вины подрядчика в нарушении срока исполнения обязательств по контракту, неисполнение заказчиком обязанности по оказанию содействия подрядчику, не представление необходимого для качественного выполнения работ графического материала, необоснованное уклонением от под писания актов приема-передачи актов обследования земельных участков».

На этапе претензионной работы, в связи с негативной перспективой, представители ответчика инициировали необходимость оказания содействия заказчиком. Заказчик отказывая в содействии не предполагал, что это приведет к отказу в удовлетворении его требований.